唐河县人民法院局部停车场建设工程项目
评标结果公示
河南冠华工程管理有限公司受唐河县人民法院的委托，就唐河县人民法院局部停车场建设工程项目进行公开招标，按规定程序进行了开标、评标，现就本次招标的评标结果公布如下：
一、项目名称：唐河县人民法院局部停车场建设工程项目
二、项目编号：thggzygcjy-2018-036
三、发布招标公告时间及媒体：2018年4月25日在《中国招标投标公共服务平台》、《中国政府采购网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《唐河县公共资源交易中心》上同时发布。 四、开标、评标信息： 评标日期：2018年5月22日 评标地点：唐河县公共资源交易中心四楼评标室
五、评标结果公示：
第一中标候选人：河南天工建设集团有限公司
投标报价：贰佰壹拾陆万柒仟柒佰伍拾贰元捌角壹分(2167752.81元)
投标工期：90日历天
项目经理：詹桦伟 注册编号：豫241151581547
法定代表人：张超
企业地址：南阳市工业北路666号天工大厦
联系方式：0377-63223987
第二中标候选人：河南大富建筑工程有限公司
投标报价：贰佰贰拾肆万伍仟贰佰壹拾柒元叁角叁分(2245217.33元)
投标工期：90日历天
项目经理：张鹏 注册编号：豫241091225951
法定代表人：杨文超
企业地址：驻马店市纬一路中段三辰国际大厦五楼
联系方式：0396-2616633
第三中标候选人：河南华特建筑工程有限公司
投标报价：贰佰贰拾肆万捌仟零柒拾玖元肆角柒分(2248079.47元)
投标工期：90日历天
项目经理：黄天成 注册编号：豫141151520770
法定代表人：任马生
企业地址：林州市五龙镇淇滨大道18号
联系方式：13783773279
六、代理费用收费标准及收费金额：
按国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》发改办价格[2003]857号、发改价格[2011]534号、发改价格〔2015〕299号文件中招标代理服务收费标准计取。
代理费为：18174元。
七、本次招标联系事项：
招 标 人：唐河县人民法院
联 系 人：白先生
电 话：18898156033
地 址：唐河县人民法院
招标代理机构：河南冠华工程管理有限公司
联 系 人：汤先生
电 话：18937727881 0377-61386799
地 址：郑州市二七区大学路西，桃源路南9号楼1单元2011室
各有关当事人对评标结果有异议的，可以在评标结果公示发布之日起3日内，以书面形式（加盖单位公章且法人签字）由法定代表人或其原授权代表携带企业营业执照副本（原件）及本人身份证件（原件）向招标人和招标代理机构提出质疑，同时将上述资料报送唐河县公共资源交易中心，逾期未提交或未按照要求提交的将不再受理。
招 标 人：唐河县人民法院
招标代理机构：河南冠华工程管理有限公司
2018年5月23日